Şartlar ve koşullar

Minetek Pty Ltd için Şartlar ve Koşullar

1. Tanımlar

1.1 “Kabul”, madde 2.3'te verilen anlama sahiptir.

1.2 "Onay", yürürlükteki yasaların gerektirdiği herhangi bir Otoriteye ilişkin herhangi bir onay, onay, sipariş, yetki belgesi veya tescil, beyan veya dosyalama veya herhangi bir Otoriteden izin veya bildirim anlamına gelir.

1.3 “Avustralya Standartları”, ürünlerin, hizmetlerin ve sistemlerin güvenli, güvenilir olmasını ve amaçlanan şekilde tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için tasarlanmış spesifikasyonları ve prosedürleri belirleyen yayınlanmış belgeleri ifade eder.

1.4 "Otorite", herhangi bir ülke veya yargı alanındaki ilgili herhangi bir idari, adli, yürütme, yasama veya diğer devlet kurumu, departman, ajans, komisyon, kurul, büro veya mahkeme ve diğer düzenleyici veya öz düzenleyici kuruluşlar anlamına gelir.

1.5 "Alıcı", Minetek'ten herhangi bir Mal ve/veya Hizmet alıcısı veya Alıcı adına ve Alıcının yetkisiyle hareket eden herhangi bir kişi anlamına gelir.

1.6 “Sonuçlu Kayıp”, bunlarla sınırlı olmamak üzere; kar veya gelir kaybı, kullanım kaybı, ekonomik veya finansal kayıp, kapatma veya çalışmama nedeniyle üretim veya kayıp, iş kaybı, fırsat kaybı, iş kesintisi, iyi niyet veya iş itibarı kaybı, beklenen kayıp Alıcı veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından maruz kalınan veya maruz kalınan tasarruflar, artan finansman veya işletme maliyetleri ve/veya örnek teşkil eden veya cezai zararlar.

1.7 “Sözleşme” madde 2.4'te verilen anlama sahiptir.

1.8 “Sevk”, Malların Alıcıya Teslim edilmek üzere Minetek'in tesislerinden ayrıldığı zaman anlamına gelir.

1.9 "Teslimat"/"Teslimat" şu anlama gelir: Mallar Alıcı veya taşıyıcısı tarafından Minetek'ten alınacaksa, Alıcı veya taşıyıcısı tarafından Malların yüklenmesi başladığında; ve Mallar, Alıcı veya taşıyıcısına Minetek veya taşıyıcısı tarafından teslim edilecek ise, Mallar teslimat yerinde boşaltıldığında.

1.10 “Mücbir Sebep”, doğal bir afet, savaş, pandemi, yangın, grev, lokavt, ticari veya endüstriyel anlaşmazlık, hükümet müdahalesi, nakliye gecikmeleri, kazalar, tesis veya makine arızası veya Minetek'in kontrolü dışındaki herhangi bir neden anlamına gelir.

1.11 "Mallar", Siparişte atıfta bulunulan ve Minetek tarafından Sözleşme kapsamında Alıcıya tedarik edilen Mallar ve/veya Ekipman anlamına gelir.

1.12 “GST”, Yeni Bir Vergi Sistemi (Mal ve Hizmet Vergisi) Yasası 1999 (Cth) (değiştirildiği şekliyle) ile aynı anlama sahiptir.

1.13 “Fikri Mülkiyet”, Mallara ilişkin tüm telif hakları ve Mallarla bağlantılı olarak sağlanan tüm materyaller, buluşlarla ilgili haklar (tüm patentler ve patent başvuruları), ticari sırlar ve know-how, tasarım hakları (tescilli veya tescilsiz), ticari marka hakları (tescilli veya tescilsiz), devre düzeni tasarım hakları ve devredilemez manevi haklar hariç.

1.14 “Minetek” kayıtlı adresi 35 Civic Avenue, Singleton NSW 167 Avustralya olan Minetek Pty Ltd ABN 164 936 1 2330 anlamına gelir.

1.15 "Sipariş", bir Fiyat Teklifi uyarınca Alıcı tarafından yapılan Mallar ve/veya Hizmetler için bir talep veya satın alma siparişi anlamına gelir.

1.16 "Fiyat", Teklifte belirtilen ve Koşullara tabi olan Malların ve/veya Hizmetlerin fiyatı anlamına gelir.

1.17 "Fiyat", Teklifte belirtilen özel hüküm ve koşullar dahil olmak üzere, Malların ve/veya Hizmetlerin Fiyatı, özellikleri ve kapsamı için Minetek tarafından Alıcıya sağlanan teklif anlamına gelir ve revize edilmiş Teklifleri içerir.

1.18 "Hizmetler", Siparişte belirtilen herhangi bir hizmet ve bu hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli veya uygun olduğu makul şekilde anlaşılabilecek herhangi bir arızi işler anlamına gelir.

1.19 “SOPA”, 1999 tarihli Yapı ve İnşaat Sektörü Ödeme Güvenliği Yasası (NSW) anlamına gelir.

1.20 "Şartlar", Minetek tarafından Mal ve Hizmetlerin satışına ilişkin bu Hüküm ve Koşullar anlamına gelir.

2. Sözleşme

2.1 Alıcı, bir Sipariş vererek Minetek ile Sipariş, Fiyat Teklifi ve Koşullar temelinde sözleşme yapmayı teklif eder.

2.2 Alıcı, Siparişle birlikte Koşulların imzalı bir kopyasını iade etmelidir. Bu Koşullar, Alıcının imzalı bir kopyasını iade edip etmediğine bakılmaksızın tüm Siparişler için geçerli olmaya devam edecektir.

2.3 Minetek, Alıcı'ya Siparişin Kabul Edildiğine dair bildirimde bulunduğunda, Alıcı tarafından verilen bir Siparişi kabul eder.

2.4 Kabulün ardından, Minetek ile Alıcı arasında aşağıdaki belgeleri içeren bağlayıcı bir Sözleşme yürürlüğe girer:

a) Teklif veya revize edilmiş herhangi bir Teklif;
b) Şartlar;
c) Emir; ve
d) Siparişin Kabul Bildirimi.

2.5 Bu Koşullar, tüm Fiyat Teklifleri ve Siparişler için geçerlidir ve Alıcı tarafından önerilen veya ileri sürülen tüm hüküm ve koşulların yerine geçecektir.

2.6 Herhangi bir tutarsızlık, belirsizlik veya tutarsızlık olması durumunda, madde 2.4'teki öncelik sırası, en yüksek önceliği alan ilk listelenen belge ile uygulanır ve bu böyle devam eder.

3. Fiyat ve Ödeme Koşulları

3.1 Malların ve/veya Hizmetlerin Fiyatı Teklifte belirtilmiştir. Fiyat Teklifinde aksi belirtilmedikçe Minetek, Siparişin Kabulünden önce herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Fiyatı değiştirebilir.

3.2 Mal ve/veya Hizmetlerde, Teslimat talimatlarında veya Fiyat Teklifinin dayandığı diğer herhangi bir öğede veya konuda herhangi bir değişiklik olması durumunda, Minetek Fiyatı buna göre revize etme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Fiyat, Minetek tarafından Alıcı tarafından talep edilen Mallar ve/veya Hizmetlerde yapılan değişiklik veya ayarlamalar, üretim veya Teslimattaki gecikmeler, devlet ücretleri ve yasal ücretlerdeki değişiklikler, işçilik zorlukları nedeniyle Minetek'in maliyetindeki değişiklikleri hesaba katmak için ayarlanabilir. ve Fiyatın hesaplanmasıyla ilgili olan ve Teklif tarihinden sonra meydana gelen döviz kurlarındaki herhangi bir değişiklik.

3.3 Alıcı, Fiyatın ödenmesine ek olarak ve aynı zamanda Malların ve/veya Hizmetlerin tedariki için geçerli olan GST veya diğer herhangi bir vergi resmi, harç, tarife veya ücreti ödemek zorundadır. Minetek, Alıcıya yasaların gerektirdiği şekilde bir vergi faturası sağlayacaktır.

3.4 Teklifte aksi belirtilmedikçe, Alıcı, kendisine tedarik edilen Mallar ve/veya Hizmetler'in Bedelini, söz konusu Mallar ve/veya Hizmetler için fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemek zorundadır. Satıcıya vadesi geçmiş tüm tutarlar için Alıcı tarafından vadesi gelen ödeme tarihinden Alıcı tarafından ödeme tarihine kadar hesaplanan yıllık %12 oranında faiz ödenecektir. Alıcı tarafından yapılan herhangi bir ödeme, tahakkuk eden herhangi bir faize karşı ilk önce alacaklandırılacaktır.

3.5 Alıcı, Minetek'in önceden yazılı izni olmaksızın Minetek'e bağlı olarak faturalanan Fiyattan veya diğer herhangi bir miktardan ödemeyi alıkoymamalı veya herhangi bir kesinti yapmamalıdır.

3.6 Herhangi bir miktarın alınması, tutarın tamamı ödeninceye veya yerine getirilinceye kadar ödeme teşkil etmeyecektir.

3.7 Alıcı, Koşullar uyarınca Minetek'e ödeme yapmazsa, Minetek aşağıdakilerden herhangi birini veya tümünü yapabilir; Alıcıya herhangi bir Mal ve/veya Hizmetin teslimatını askıya almak; Minetek'in mülkiyetinde bulunan Alıcı'nın mallarından herhangi biri üzerinde genel bir zilyetlik hacizini ve satış yetkisini kullanmak; Sözleşmeyi feshetme hakkını kullanmak; veya Alıcı ile herhangi bir diğer sözleşmeyi feshedebilir. Minetek bu eylemlerden herhangi birini veya tümünü yaparsa, Alıcı Minetek'e karşı herhangi bir iddiası olmayacağını kabul eder.

3.8 Minetek, Alıcı'nın ödemede temerrüdü ve vadesi geçmiş paraların tahsilatından kaynaklanan Minetek'in maruz kaldığı tüm yasal ve diğer masrafları Alıcıdan geri alma hakkına sahip olacaktır.

4. Yapı ve inşaat sektörü ödeme mevzuatı

4.1 Minetek'in takdirine bağlı olarak, ödenmemiş Mallar ve/veya Hizmetler için herhangi bir anlaşmazlık veya talep olması durumunda:

(a) Minetek, Yeni Güney Galler'de tedarik edilen Mallar ve/veya Hizmetler için Alıcıya ilişkin SOPA uyarınca ödeme taleplerini iletebilir; ve

(b) Minetek, tedarik edildikleri eyalet veya bölgenin ilgili bina ve inşaat sektörü ödeme mevzuatına uygun olarak, New South Wales dışında tedarik edilen Mallar ve/veya Hizmetler için Alıcıya ödeme taleplerini iletebilir.

4.2 Alıcı, Minetek tarafından Alıcıya düzenlenen her faturanın, Malların ve/veya Hizmetlerin tedarik edildiği eyalet veya bölgenin ilgili bina ve inşaat sektörü ödeme mevzuatı kapsamında bir ödeme talebi olması amaçlandığını kabul ve beyan eder.

4.3 Bir ödeme talebinin karara bağlanması gerekiyorsa, karar sürecini yönetmek için Bugün Karar Ver seçilecektir.

5. Malların Teslimi

5.1 Malların teslimatı, Alıcı'nın Sipariş'te belirtilen adresine yapılacak veya belirtilmediği takdirde Minetek tarafından belirlenecek şekilde teslimat yapılacaktır.

5.2 Alıcı, Teslimat sırasında Alıcının gerekli kaldırma ekipmanına sahip olmasını sağlamak da dahil olmak üzere, Teslimat için teklif edildiğinde Malların Teslimatını almak için gerekli tüm düzenlemeleri yapacaktır.

5.3 Minetek, Malları ayrı taksitler halinde teslim edebilir (herhangi bir mutabık kalınan teslimat planına uygun olarak). Her ayrı taksit, Koşullara uygun olarak faturalandırılacak ve ödenecektir.

5.4 Minetek'in Malları zamanında teslim etmemesi Alıcıya; herhangi bir kayıp veya hasar talebinde bulunma, Sözleşmeyi iptal etme, feshetme, feshetme veya Sözleşmeyi reddedilmiş olarak kabul etme.

5.5 Minetek, Minetek'in Malları (veya bunlardan herhangi birini) zamanında veya hiç teslim etmemesi veya gecikmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır ve Alıcı, bunların bir kısmını alıkoyma, kesinti yapma veya başka bir şey belirleme hakkına sahip değildir. bu tür herhangi bir arıza veya gecikme ile ilgili olarak Minetek'in faturasından düşülecektir.

5.6 Minetek, Malların yaralanmaya veya hasara (teknik, bilimsel, tıbbi veya etkililik nedenleri dahil olmak üzere) neden olabileceğine veya herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal edebileceğine veya herhangi bir Alıcı için Minetek olağanüstü kalır. Bu tür bir askıya alma veya iptal, hiçbir şekilde Minetek'in sorumluluğunun veya kusurunun kabul edildiği anlamına gelmez.

6. Garanti

6.1 Yasaların izin verdiği ölçüde, Minetek, Koşullarda veya Ürünlerle birlikte sağlanan bir üreticinin garanti belgesinde belirtilenler dışında tüm garantileri hariç tutar.

6.2 Minetek, Minetek tarafından üretilen herhangi bir Malda herhangi bir kusur varsa ve Alıcı tarafından Teslimattan sonraki 12 ay içinde Minetek'e bildirilirse, Minetek'in kendi takdirine bağlı olarak kusuru onaracağını veya Malları değiştireceğini (ilk incelemeden sonra) garanti eder. Mallar) aşağıdakileri sağlamak koşuluyla:

a) garanti, aşağıdakilerin neden olduğu veya katkıda bulunduğu herhangi bir kusuru veya hasarı kapsamayacaktır:

(i) Alıcının Malların bakımını düzgün ve rutin bir şekilde yapmaması;
(ii) Alıcının, Malların kullanımı, bakımı veya çalıştırılması için Minetek tarafından sağlanan herhangi bir sözlü veya yazılı talimat veya yönergeye uymaması;
(iii) Alıcının Malların kurulumu, çalıştırılması veya bakımı ile ilgili olarak geçerli herhangi bir yasal veya düzenleyici gerekliliğe veya Avustralya Standartlarına uymaması;
(iv) Malların Siparişte belirtilen herhangi bir uygulama dışında herhangi bir şekilde kullanılması;
(v) herhangi bir kusur belirgin hale geldikten veya makul ölçülerde ihtiyatlı bir operatör veya kullanıcı tarafından görülecek hale geldikten sonra Malların kullanımına devam edilmesi;
(vi) Minetek'in Malların kurulumunu ve/veya devreye alınmasını tamamlamadan önce Malların kullanılması;
(vii) normal hizmette veya işletimde bozulmaya veya tüketime tabi olan sarf malzemeleri; veya
(viii) adil aşınma ve yıpranma, herhangi bir kaza veya Mücbir Sebep.

b) Garanti, masrafları Alıcıya ait olacak olan, seyahat, araç masrafları, nakliye, nakliye ve konaklama dahil olmak üzere Minetek'in maruz kaldığı test, yönetim, nakliye ve paketleme masraflarını veya saha dışı masrafları kapsamayacaktır.

c) Malların Alıcı veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından Minetek'in yazılı izni alınmadan onarılması, değiştirilmesi veya elden geçirilmesi durumunda garanti geçersiz olacaktır.

d) tüm garanti talepleri ile ilgili olarak Minetek, Malların değiştirilmesi veya onarılmasında veya Alıcının garanti talebinin uygun şekilde değerlendirilmesinde herhangi bir gecikme için Alıcıyı tazmin etmekle yükümlü olmayacaktır.

e) Alıcı, Bedel'in herhangi bir ödemesinde temerrüde düşerse garanti geçersiz olacaktır.

6.3 Minetek'e 12 ay içinde herhangi bir kusur iddiası bildirilmezse, Alıcı Mallar ve/veya Hizmetler ile ilgili tüm sorumlulukları üstlenir ve Minetek'in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

6.4 Minetek tarafından üretilmeyen Mallar için garanti, Malların üreticisi tarafından sağlanan mevcut garanti olacaktır. Minetek, üretici garanti koşullarına ek olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.5 Aşağıdaki beyan, Malların ve/veya Hizmetlerin Alıcıya tedariğinin Avustralya Tüketici Yasasında tanımlandığı şekilde bir tüketici satışı olması durumunda geçerlidir. Bu açıklamada, 'Bizim', 'Minetek', 'Siz', 'Alıcı' anlamına gelir:

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, Avustralya Tüketici Yasası kapsamında hariç tutulamayacak garantilerle birlikte gelir. Servisle ilgili büyük arızalar için aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• bizimle olan hizmet sözleşmenizi iptal etmek için; ve
• kullanılmayan kısım için para iadesi veya azalan değeri için tazminat.

Ayrıca, mallarla ilgili büyük arızalar için para iadesi veya değiştirme seçme hakkına da sahipsiniz. Mallarla veya hizmetlerle ilgili bir arıza, büyük bir arıza anlamına gelmiyorsa, arızayı makul bir süre içinde gidermeye hakkınız vardır. Bu yapılmazsa, mallar için para iadesi alma ve hizmet sözleşmesini iptal etme ve kullanılmayan kısımlar için para iadesi alma hakkına sahip olursunuz. Ayrıca, mal veya hizmetteki bir hatadan kaynaklanan diğer makul şekilde öngörülebilir kayıp veya hasar için tazmin edilme hakkına da sahipsiniz.

7. Risk ve Unvan

7.1 Teslimatta Mallara ilişkin tüm riskler Alıcıya geçer. Bu, Malların herhangi bir kısmi Teslimatı veya Malların Teslimine teşebbüs için de geçerli olacaktır. Bundan sonra, Malların herhangi bir nedenle hasar görme veya kaybolma veya bozulma riski Alıcıya geçer.

7.2 Malların mülkiyeti ve mülkiyeti, Minetek Mallar için ödemenin tamamını banka hesabında temizlenmiş fonlarda alana kadar Alıcıya geçmeyecektir.

7.3 Malların mülkiyeti Minetek'ten Alıcıya geçene kadar, Minetek, Malları veya herhangi birini Minetek'e iade etmesi için Alıcıya yazılı olarak bildirimde bulunabilir veya alternatif olarak, Alıcı, Minetek'e Alıcının mülküne girme yetkisi verir. Malların mülkiyetini geri almak. Böyle bir bildirim üzerine (veya geri alma üzerine), Alıcının Mallar üzerinde mülkiyet veya diğer herhangi bir menfaat elde etme hakları sona erecektir.

7.4 Minetek, Mallar için tam ödemeyi alana kadar, Alıcı, Malların satışından veya elden çıkarılmasından elde edilen geliri Minetek'e emanet olarak elinde tutacaktır.

7.5 Mülkiyetin geçmesinden önce Alıcı, Minetek'e Mallar ve bunların gelirleri üzerinde bir teminat hakkı vereceğini kabul ve beyan eder. Minetek, Mallarla ilgili olarak Kişisel Mülkiyet Menkul Kıymetler Yasası 2009 (Cth) (PPSA) kapsamında bir teminat hakkı kaydedebilir ve Mallarla ilgili herhangi bir işlemden doğan gelirler. Alıcı, Minetek'ten kredi koşullarıyla yaptığı herhangi bir satın almanın veya bu Koşullar uyarınca mülkiyet hakkının herhangi bir şekilde elde tutulmasının, ilgili Malların teslimatına eklendiğini ve PPSA kapsamında bir satın alma parası teminatı oluşturduğunu kabul eder.

7.6 Fiyat Teklifi, Alıcının mülkiyetin geçmesinden önce Malları satmasına açıkça izin veriyorsa, Alıcının gelirleri ayrı bir banka hesabına ödemesi ve bunları Minetek'in vekili olarak tutması koşuluyla, Alıcı işinin olağan akışı içinde bunu yapabilir. .

7.7 Yasaların izin verdiği ölçüde, Alıcı, PPSA kapsamında gerekli, gerekli veya arzu edilen herhangi bir doğrulama beyanı veya diğer bildirim veya iletişim haklarından veya yetkilerinden feragat eder.

7.8 Minetek, Minetek'in mülkiyetinde veya Minetek'in kontrolü altındaki Alıcının diğer mallarından herhangi biri üzerinde, ödemenin kesinti veya mahsup olmaksızın tamamı, temizlenmiş fonları alınana kadar Minetek'e ödenmesi gereken ve ödenmesi gereken tüm tutarlar için rehin hakkına sahip olacaktır.

7.9 Taraflardan hiçbiri, bu maddede izin verilenler dışında Mallar üzerinde herhangi bir teminat hakkı veya Mallarla ilgili herhangi bir işlemden elde edilen geliri tescil edemez, satamaz, elden çıkaramaz veya başka bir şekilde işlem yapamaz.

8. Sorumluluğun Sınırlandırılması

8.1 Kanunların izin verdiği ölçüde, Minetek, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal, yasal görev veya garanti ihlali, katkı veya kusursuz sorumluluk veya tazminat veya herhangi bir kanun veya hakkaniyet temelinde Alıcıya karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Madde 6 ve 8.2'de belirtilen kapsam dışında, Mallar ve/veya Hizmetlerden kaynaklanan ve bunlarla bağlantılı olarak.

8.2 2010 Rekabet ve Tüketici Yasası'nın (Cth) (değiştirildiği şekliyle) hükümleri ve zaman zaman yürürlükte olan diğer tüzükler hariç tutulamaz, kısıtlanamaz veya değiştirilemez veya yalnızca sınırlı bir ölçüde kısıtlanabilir veya değiştirilebilir. Şartlar, bu tür yasal hükümlere tabi olarak okunmalı ve yorumlanmalıdır. Bu tür yasal hükümlerden herhangi birinin geçerli olması halinde, Minetek'in bunu yapma yetkisine sahip olduğu ölçüde, bu yasal hükümler kapsamındaki sorumluluğu, kendi tercihine bağlı olarak aşağıdakilerle sınırlı olacaktır:

(a) Malların değiştirilmesi veya eşdeğer Malların tedariki;
(b) Malların onarımı;
(c) Malları değiştirme veya eşdeğer Malları edinme maliyetinin ödenmesi; veya
(d) Malların onarılmasının maliyetinin ödenmesi.

8.3 Madde 8.1'in geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, Alıcı, Minetek'in Alıcıya karşı sorumluluğunun, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal, yasal görev veya garanti ihlali, katkı veya kusursuz sorumluluk veya bir tazminat veya kanun veya hakkaniyetteki diğer herhangi bir temel,
Fiyat.

8.4 Alıcı, Minetek'in sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal, yasal görev veya garanti ihlali, katkı veya kusursuz sorumluluk veya herhangi bir tazminat veya herhangi bir kanun veya hakkaniyet temelinde Alıcıya karşı sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. Sonuçsal Kayıp.

8.5 Yasaların izin verdiği ölçüde, Alıcı, Sözleşme kapsamındaki Mal veya Hizmetlerin tedarikinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak Minetek'e karşı sahip olabileceği tüm dava sebeplerinin, sürenin bir ay içinde getirilmediği takdirde sona ereceğini kabul ve beyan eder. tahakkuk ettirilmesi.

9. Tazminat ve Sigorta

9.1 Alıcı, Minetek'i herhangi bir sigortacının yol veya halefiyet talepleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm talepler, davalar, işlemler, yükümlülükler, masraflar, kayıplar veya zararlara karşı, Alıcının cihazı kullanımından kaynaklanan her türlü kişisel yaralanma, ölüm veya mal hasarına karşı tazmin eder. Mal. Alıcı, Mallar ve/veya Hizmetler ile ilgili olarak ortaya çıkan ihmal, kişisel yaralanma veya ölümle ilgili olarak üçüncü bir şahıs tarafından yapılan her türlü iddiaya karşı Minetek'i tazmin eder.

9.2 Mallardaki riskin Alıcıya geçtiği andan itibaren ve Koşullara uygun olarak tapu devrine kadar devam eden andan itibaren, Alıcı, Malları, S&P Mali notu “A” dan az olmayan bir sigorta şirketi ile sigorta ettirmelidir. yangın, kötü niyetli hasar, hırsızlık ve taşıma riskleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kayıp veya hasara karşı ikame değeri.

9.3 Madde 9.2 kapsamında gerekli olan sigorta, Alıcının ve Minetek'in (sahip olarak) ilgili hak ve menfaatlerini kapsamalı, Minetek tarafından talep edilmesi halinde Minetek'in menfaatlerini dikkate almalı ve şunları içermelidir:

(a) her bir sigortalı tarafın poliçe kapsamında ayrı sigortalı olarak kabul edilmesi amacıyla çapraz sorumluluk maddesi;
(b) sigorta poliçesinin yenilenmemesi, sona ermesi veya ara dönemde iptal edilmesi halinde sigortacının Minetek'i bilgilendirmesini gerektiren açık bir hüküm; ve
(c) Sigortacının Malların kaybolması veya hasar görmesi durumunda, herhangi bir sigorta anlaşmasından elde edilen tüm paraların Malları onarmak veya değiştirmek için kullanılacağına dair bir onay. Bu belirleme tamamen Minetek'in takdirinde olacaktır.

9.4 Alıcı, Malların herhangi bir sigortasına zarar verebilecek veya zarar verebilecek herhangi bir şey yapmamalı veya yapılmasına izin vermemeli veya izin vermemelidir.

9.5 Minetek tarafından talep edildiğinde, Alıcı, bu Sözleşme kapsamında gerekli olan sigortalar için döviz sertifikalarının kopyalarını derhal birinci tarafa sağlayacaktır.

9.6 Alıcı, kayıp veya hasara katkısı ölçüsünde, Koşulların gerektirdiği sigorta poliçeleri kapsamındaki herhangi bir fazla veya kesintiden sorumludur ve ödemek zorundadır.

9.7 Alıcı, Madde 9.2 ve 9.3 uyarınca Malları sigortalayamazsa, Minetek böyle bir sigortayı temin edebilir ve idame ettirebilir, ancak buna mecbur değildir ve bunu yapmanın maliyeti, Alıcıdan Minetek'e derhal ödenecek bir borç olacaktır. .

9.8 Alıcı, Madde 9.3'ün gerektirdiği sigorta kapsamında bir tazminat talebine yol açabilecek herhangi bir olay veya durumu derhal Minetek'e yazılı olarak bildirmeli ve Minetek'i sonraki gelişmelerden haberdar etmeli ve talebin hızlı ve lehte bir şekilde çözülmesini sağlamak için tüm makul adımları atmalıdır.

10. Sebep için fesih

10.1 Minetek, Sözleşmeyi veya herhangi bir bölümünü derhal feshedebilir.

Alıcının aşağıdaki durumlarda Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak:

(a) Minetek'in yazılı bildiriminden itibaren yedi (7) gün içinde Minetek'i tatmin edecek şekilde giderilmeyen Sözleşmenin esaslı bir ihlalini taahhüt eder; veya
(b) Minetek'ten yazılı bildirimin alınmasını müteakip yirmi dört (5) saat içinde giderilemeyen, 24. madde uyarınca Teslimatı almaması.

10.2 Minetek ayrıca, Alıcının aşağıdaki durumlarda Sözleşmeyi veya Sözleşmenin herhangi bir bölümünü derhal feshedebilir:

(a) diğer tarafın yazılı bildiriminden sonraki on dört (14) gün içinde giderilmeyen önemli bir ihlalde bulunursa; (b) şu anlama gelen bir iflas olayının konusudur:

(i) Alıcının ödeme aczine düşmesi veya diğer bir şekilde borçlarını vadesi geldiğinde ödeyememesi;
(ii) Alıcıya harici bir yönetici veya tasfiye memuru atamak için işlemler başlatılırsa;
(iii) Alıcının resmi yönetim veya idare altına alınması;
(iv) Alıcının, yasal bir talep üzerine Şirketler Yasası uyarınca ödeme aczine düştüğü varsayılır; veya
(v) Minetek'in takdirine bağlı olarak, Alıcının ödeme yapamayacak durumda olduğunu gösteren koşullar meydana gelirse.

10.3 Sözleşme 10.1 veya 10.2 maddeleri uyarınca feshedilirse, Alıcı, kanunen tazmin edilebilecek diğer zararlara ek olarak, fesih için tazminat olarak Minetek'e şunları ödemek zorundadır:

(a) aşağıdakiler de dahil olmak üzere fiili fesih maliyetleri:
(i) Minetek tarafından sipariş edilen ve kabul etmekle yükümlü olduğu ve makul olarak kaçınamayacağı veya iptal edemeyeceği herhangi bir ekipman, parça, bileşen ve malzemenin maliyeti;
(ii) sözleşme kesintisi maliyetleri ve iptal ücretleri dahil olmak üzere üçüncü şahıs sözleşmelerinin iptali veya feshi nedeniyle ortaya çıkan zarar maliyetleri;
(iii) makul demobilizasyon maliyetleri ve her türlü ek nakliye, navlun, elleçleme, paketleme, sarf malzemeleri, sigorta veya bakım maliyetleri; ve
(iv) Fesih tarihine kadar Minetek'in maruz kaldığı diğer masraflar.

10.4 Eğer:
(a) Minetek'e ödenecek herhangi bir paranın vadesi geçmişse veya Minetek'in görüşüne göre Alıcı, vadesi geldiğinde ödemelerini karşılayamayacaktır; veya

(b) Alıcının iflas etmesi, alacaklılarıyla toplantı yapması veya alacaklılarla bir anlaşma teklif etmesi veya bir anlaşmaya girmesi veya alacaklılarının yararına bir temlik yapması; veya

(c) Alıcı veya Alıcının herhangi bir varlığı ile ilgili olarak bir alıcı, müdür, tasfiye memuru (geçici veya başka şekilde) veya benzeri bir kişi atanır: bu durumda Minetek'in kanuni diğer hukuk yollarına halel gelmeksizin,

Minetek, sahip olabileceği diğer çözümlere halel getirmeksizin Sözleşmenin ifasının tamamını veya bir kısmını askıya alma hakkına sahip olacak ve Minetek'e borçlu olunan tüm tutarlar, ödeme zamanı gelmiş olsun ya da olmasın, derhal ödenecektir.

11. Kolaylık Nedeniyle Fesih

11.1 Minetek, Alıcı'ya 14 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme'yi uygun gördüğü şekilde feshedebilir. Minetek, bu tür bir fesihten kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan Alıcı'ya karşı sorumlu olmayacaktır.

11.2 Kolaylık bildirimi için bir fesih bildirimi almadan önce Alıcıya hiçbir Mal ve/veya Hizmet tedarik edilmemişse, Minetek ödenen depozitoyu iade edecektir.

11.3 Sözleşmenin feshi, ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın, tarafların fesih sırasında tahakkuk eden haklarını ve çözüm yollarını etkilemeyecektir. Açıkça veya zımnen Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini koruyan maddeler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12. Fikri mülkiyet

12.1 Taraflardan her biri, Sipariş tarihinden önce veya sonra ortaya çıkmış olsun, ağırlıklı olarak Siparişin amacı için oluşturulmamış önceden var olan Fikri Mülkiyetini, diğer tarafın tedarik etmesini sağlamak için gerekli olduğu ölçüde, diğer tarafa lisans verir. , duruma göre Malları veya Hizmetleri işletmek veya kullanmak.

12.2 Sözleşme uyarınca Malların ve/veya Hizmetlerin tedariki amacıyla veya bunlarla bağlantılı olarak keşfedilen veya ortaya çıkan tüm Fikri Mülkiyetlerin mülkiyeti Minetek'in mülkiyetindedir ve olacaktır (“ Sözleşme IP”).

12.3 Minetek, Alıcıya, Malları ve/veya Hizmetleri işletmek veya kullanmak amacıyla Sözleşme IP'sini kullanması için dünya çapında, münhasır olmayan, geri alınamaz, telifsiz bir lisans verir. Lisans, Alıcı tarafından yalnızca Malların işletilmesi, bakımı ve kullanımı için gerekli olduğu ölçüde Alıcının yüklenicilerine alt lisanslanabilir.

12.4 Taraflardan her biri, diğer tarafın neden olduğu durumlar hariç olmak üzere, üçüncü taraf Fikri Mülkiyetin herhangi bir ihlali ile bağlantılı olarak herhangi bir maliyet veya zarara karşı diğerini tazmin edeceğini garanti eder.

13. Gizlilik

13.1 Tüm Sözleşmelerin Hükümleri ve hükümleri gizlidir ve bu tür bir açıklama kanunen gerekli olmadıkça (PPSA'nın 275(1) bölümü dışında) Minetek'in önceden yazılı izni olmaksızın Alıcı tarafından herhangi bir üçüncü şahsa ifşa edilmemelidir.

13.2 Taraflar, bu 13. maddenin hükümlerinin PPSA'nın 275 (6) numaralı bölümünde atıfta bulunulan bir “gizlilik sözleşmesi” anlamına geldiği konusunda hemfikirdir.

13.3 Bu 13. maddede yer alan kısıtlamalar, Minetek'in kamuya açık hale getirdiği Sözleşmelerin Şartları veya hükümleri için geçerli değildir.

14. Alıcının Sorumluluklar

14.1 Alıcının sorumluluğundadır;

(a) herhangi bir Onay almak; ve/veya

(b) Malların kurulumu veya kullanımı için gerekli olan tüm ilgili Avustralya Standartlarına (veya Mallar Avustralya dışında bir ülkede kullanılacaksa, o ülkenin geçerli yasal ve düzenleyici standartlarına) uymak.

14.2 Uygulanabilecek tüm ücretler, tamamen Alıcının sorumluluğunda olacaktır.

15. Anlaşmazlıklar

15.1 Taraflardan herhangi biri Sözleşme ile bağlantılı olarak bir anlaşmazlık veya farklılık ileri sürmek isterse, diğer tarafa derhal yazılı olarak bildirimde bulunmalı ve daha sonra, yasal işlemlerin başlatılmasının ön koşulu olarak: (a) Taraflardan birinin bildirimde bulunmasından itibaren 14 gün içinde bir anlaşmazlığın durumunda, diğer taraf birinci tarafa konumunu belirten yazılı bir yanıt vermelidir; ve

(b) bu ​​yanıttan sonraki yedi (7) gün içinde, ilgili yöneticiler, anlaşmazlığı iyi niyetle çözmeye çalışmak için en az bir kez yüz yüze görüşmelidir.

16. Hukuk ve Yargı

16.1 Sözleşme, Yeni Güney Galler eyaleti ve Avustralya Topluluğu yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanacaktır ve Minetek, tedarik edilen Malları etkileyen yasa değişiklikleri için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

16.2 Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana, 1980) Sözleşme için geçerli değildir.

17. Değişiklik

17.1 Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik yazılı olacaktır ve aksi takdirde Minetek için bağlayıcı olmayacaktır. Bu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi biri, geçerli herhangi bir kanun veya hukuk kuralı nedeniyle yasa dışı veya geçersiz ise, söz konusu hüküm bu Sözleşmenin geri kalanından ayrılacak ve her iki taraf için de geçerli ve bağlayıcı kalacaktır.

18. Taşeronluk ve Devir

18.1 Alıcı, Minetek'in önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeyi veya Sözleşme kapsamında sahip olduğu herhangi bir ödemeyi, yükümlülüğü, hakkı, menfaati veya menfaati temlik edemez, yenileyemez veya devredemez.

18.2 Minetek, Alıcı'nın izni olmaksızın bu Sözleşmeyi ilgili kuruluşlarından herhangi birine devredebilir ve bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin herhangi bir bölümünü alt yükleniciye verebilir.

19. Tüm anlaşma

19.1 Temas, konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur. Sözleşmenin konusuyla ilgili önceki tüm müzakereler, anlaşmalar, iletişimler, mutabakatlar ve beyanlar geçerli değildir. Alıcı, Sözleşmeye girerken yalnızca kendi becerisine ve muhakemesine dayandığını garanti ve kabul eder.

20. zorlayıcı sebep

20.1 Minetek'in Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini Mücbir Sebep nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak yerine getirmesi engellenirse, Alıcıya bildirimde bulunarak Teslimat süresini uzatabilir veya Sözleşmeyi feshedebilir ve Alıcının herhangi bir talebi olmayacaktır. tazminat veya başka bir çare için Minetek'e karşı.

21. Genel

21.1 Alıcının birden fazla kişi veya kuruluş olması durumunda, her bir kişi veya kuruluş (geçerli olduğu şekilde) Sözleşme kapsamında Minetek'e karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

21.2 Taraflardan her biri, Sözleşmenin hazırlanması ve akdedilmesiyle ilgili yasal, muhasebe ve diğer masrafları üstlenmelidir.

21.3 Minetek ve Alıcı arasında hiçbir şey bir ortak girişim, acentelik, ortaklık veya başka bir güvene dayalı ilişki teşkil etmez.

21.4 Minetek, Sözleşme'nin bir şartından veya ihlalinden yalnızca kendisi tarafından imzalanmış yazılı olarak feragat edebilir ve bu tür bir feragat, atıfta bulunulan durumla sınırlıdır.

Odak noktamız, müşterilerimizin uyumluluğa erişmesine ve bunu sürdürmesine yardımcı olmaktır. Sektöre en yüksek kalitede ürün ve benzersiz müşteri hizmetleri sağlama konusunda 30 yılı aşkın deneyime sahibiz. Minetek, eksiksiz uçtan uca çözümler sunan son derece eğitimli, deneyimli ve yetkin ekiplere sahiptir.

Sektörler
Kaynak Merkezi

Çözümler

İndir